1 信用证的业务特点不包括( )。
A.
信用证是一种银行信用
B.
信用证是一种自足文件
C.
信用证是凭单取货的方式
D.
信用证是一种单据业务
参考答案：C
参考解析：
信用证的业务特点主要包括：①信用证是一种银行信用;②信用证是一种自足文件;③信用证是一种单据业务。
2 下列关于国内买卖合同说法中不正确的是( )。
A.
法律对其他有偿合同的事项未作规定的，参照买卖合同的规定
B.
买卖合同是出卖人转移标的物的所有权与买受人，买受人支付价款的合同
C.
买卖合同是双务合同
D.
买卖合同以交付标的物为合同成立的条件
参考答案：D
参考解析：
D选项错误根据《合同法》有关规定，买卖合同自双方当事人意思表示一致时即告成立，不以交付标的物为合同成立的条件。
3 违约责任承担的方式包括( )。
A.
提供担保
B.
解除合同
C.
继续履行
D.
代位追偿
参考答案：C
参考解析：
《合同法》规定，违约的当事人承担违约责任的主要形式包括：继续履约、采取补救措施、损害赔偿、支付违约金、定金责任。 4 根据《招标投标法实施条例》招标人在招标文件中要求提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
A.
1%
B.
2%
C.
3%
D.
4%
参考答案：B
参考解析：
根据《招标投标法实施条例》第26条第1款规定，招标人在招标文件中要求提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。
5 交易磋商的程序一般包括( )。
A.
询盘、发盘
B.
询盘、还盘、接受
C.
发盘、还盘、接受
D.
询盘、发盘、还盘和接受
参考答案：D
参考解析：
交易磋商的程序一般包括询盘、发盘、还盘和接受四个步骤。
6 根据《合同法》以下属于无效合同的是( )。
A.
无行为能力人订立的和限制行为能力人签订依法不能独立签订的合同
B.
损害社会公共利益的合同
C.
违反法律、行政法规规定的强制性规定的合同
D.
以合法的形式掩盖非法的目的而订立的合同
参考答案：A
参考解析：
A选项内容属于导致合同效力待定的情形。
7 根据我国《担保法》有关规定，以下不属于担保合同的是( )。
A.
留置合同
B.
保证合同
C.
抵押合同
D.
定金合同
参考答案：A
参考解析：
我国《担保法》规定的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金五种，其中留置属于法定担保，无须签订合同，故担保合同种类包括保证合同、抵押合同、质押合同和定金合同四中。
8 招标采购合同信息管理的主要作用不包括( )。
A.
及时调整决策，降低成本
B.
优化资源配置，节约项目总体投资成本
C.
有助规范合同各方管理行为
D.
留存证明资料，减少争议成本
参考答案：C
参考解析：
C选项属于合同交底的作用。
9 以下关于特许经营合同说法错误的是( )。
A.
特许经营合同主体的特定性主要表现为合同主体资格的特定性
B.
特许经营合同属于行政协议
C.
已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供，也必须进行招标
D.
特许经营方式、区域、范围条款是特许经营合同的核心条款之一
参考答案：C
参考解析：
C选项错误，《招标投标法实施条例》第9条规定，已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供，可不进行招标。
10 以下关于公路运输的特点，说法错误的是( )。
A.
公路运输是一种现代化的运输方式
B.
是车站、港口和机场集散进口货物的重要手段
C.
公路运输具有灵活性、速度快和方便等特点
D.
公路运输成本低
参考答案：D
参考解析：
D选项错误，公路运输有一定的局限性，如载货量有限，运输成本高，容易造成事故。
1 因欺诈、胁迫订立的合同，( )的应认定为无效合同。
A.
当事人产生重大误解
B.
显失公平的合同
C.
当事人意思表示不真实
D.
损害国家利益
参考答案：D
参考解析：
《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。
2 关于海洋运输的说法中不正确的是( )。
A.
在国际货物运输中，海洋运输是最主要的运输方式
B.
海上运输存在社费风险
C.
海洋运输速度较快
D.
海洋运输具有通过能力大，运量大，运费低的优点
参考答案：C
参考解析：
C选项错误，海洋运输速度较慢。
3 ( )是指信用证金额全部或者部分使用后，其金额又恢复到原金额，再次使用，直到规定的次数或规定的总金额为止。
A.
对开信用证
B.
循环信用证
C.
议付信用证
D.
光标信用证
参考答案：B
参考解析：
循环信用证是指信用证金额全部或者部分使用后，其金额又恢复到原金额，再次使用，直到规定的次数或规定的总金额为止。
4根据《担保法》以及有关法律的规定，有关担保合同说法错误的是( )。
A.
担保合同的目的在于担保主合同的债权的实现
B.
担保合同必须明确被担保的主债权的种类和数额
C.
担保范围是指担保人对债务清偿承担义务的范围
D.
保证人不承担任何责任
参考答案：D
参考解析：
根据《担保法》第19条的规定，保证人应按照连带责任保证承担保证责任。
5 除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查不超过( )天。
A.
10
B.
15
C.
20
D.
25
参考答案：B
参考解析：
除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查不超过15天。
6 总价合同是指( )。
A.
合同当事人在约定以施工图、已标价工程量清单或者预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定范围内可做作调整
B.
合同当事人在约定以施工图、已标价工程量清单或者预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定范围内不做作调整
C.
合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确定的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整
D.
合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确定的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价可作调整
参考答案：B
参考解析：
合同总价指合同当事人在约定以施工图、已标价工程量清单或者预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定范围内不作调整。
7 提交勘察成果资料后( )天内，发包人应一次性付清全部勘察费用。
A.
7
B.
10
C.
14
D.
20
参考答案：B
参考解析：
提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次性付清全部勘察费用。
8 信用证的业务特点不包括( )。
A.
信用证是一种银行信用
B.
信用证是一种自足文件
C.
信用证是凭单取货的方式
D.
信用证是一种单据业务
参考答案：C
参考解析：
信用证的业务特点主要包括：①信用证是一种银行信用;②信用证是一种自足文件;③信用证是一种单据业务。
9 国有土地使用权出让合同由( )人民政府管理部门与土地使用者签订。
A.
省、市
B.
市、县
C.
省
D.
市
参考答案：C
参考解析：
国有土地使用权出让合同由市、县人民政府管理部门与土地使用者签门订。
10 以下关于建设工程施工合同说法错误的是( )。
A.
建设工程施工合同应当采用书面形式
B.
建设工程施工合同的履行受到行政规范的约束
C.
建设工程施工合同的履行具有长期性及复杂性
D.
建设工程施工合同的承包人超越资质等级从事建筑活动的，建设工程施工合同效力待定
参考答案：D
参考解析：
选项D，建设工程施工合同的承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级从事建筑活动的，建设工程施工合同无效。
《合同法》确立的基本原则包括( )。
A.
平等自愿、公平、诚实信用
B.
平等自愿、公平、鼓励交易
C.
平等自愿、公平、诚实信用、鼓励交易、合法
D.
平等自愿、公平、诚实信用、合法
参考答案：C
参考解析：
《合同法》确立的基本原则包括平等自愿原则、公平原则、诚实信用原则、鼓励交易原则、合法原则。
2 根据合同法规定当事人可以行使法定解除权利的情形不包括( )。
A.
因不可抗力致使合同目的不能实现而解除合同
B.
因预约期违约解除合同
C.
因延迟履行解除合同
D.
债务已经按照约定履行
参考答案：D
参考解析：
D选项属于《合同法》第91条合同终止的情形。
3 设计合同采用的担保方式一般采用( )。
A.
定金担保
B.
保证担保
C.
留置担保
D.
抵押担保
参考答案：A
参考解析：
设计合同一般采用定金担保，定金额度一般为合同总价的20%。
4 不动产作为担保物，依法可以设置的担保方式为( )。
A.
质押
B.
留置
C.
保证
D.
抵押
参考答案：D
参考解析：
担保方式分为保证、抵押、质押、留置和定金。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保方式。抵押物即可以是动产也可以是不动产。
5 设计合同定金的比例不应超过合同总价款的( )。
A.
10%
B.
20%
C.
30%
D.
40%
参考答案：B
参考解析：
设计合同定金的比例不应超过合同总价款的20%。
6 勘察合同的内容包括( )。
A.
委托任务的工作范围
B.
合同工期
C.
勘察发包人的主要责任
D.
发包人应向勘察人提供的现场工作条件
E.
勘察费用
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
勘察合同的内容应包括：(1)发包人应提供的勘察依据文件和资料。(2)委托任务的工作范围。(3)预计的勘察工作量和勘察成果资料提交的份数。(4)合同工期。(5)勘察费用。(6)发包人应向勘察人提供的现场工作条件。(7)违约责任和争议解决。
7 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，合同文本由( )组成。
A.
通用合同条款
B.
合同协议书
C.
标准和技术规范
D.
专用合同条款
E.
中标通知书
参考答案：A,B,D
参考解析：
各种施工合同示范文本一般都由协议书、通用条款、专用条款等部分组成。
8 根据《建设工程质量管理条例》规定，关于建设工程的最低保修期限说法正确的是( )。
A.
屋面防水工程为五年
B.
供冷系统三个供冷期
C.
电气管线为三年
D.
装修工程为两年
E.
供热系统为两个供暖期
参考答案：A,D,E
参考解析：
B选项错误，供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;C选项错误，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。
9 勘察发包人的主要责任包括( )。
A.
按规定提供勘察的相应资料
B.
为勘察人提供必要的生产、生活条件
C.
保护勘察人的知识产权
D.
勘察过程中发生任何变更，经过办理正式变更手续后，发包人应按照实际发生的工作量支付勘察费
E.
负责外部的协调工作
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
按规定提供勘察的相应资料，包括查清地下埋藏物的情况;为勘察人提供必要的生产、生活条件;保护勘察人的知识产权;勘察过程中发生任何变更，经过办理正式变更手续后，发包人应按照实际发生的工作量支付勘察费。
10 以下关于合同的解除说法正确的是( )。
A.
合同的解除可分为协商解除、约定解除和法定解除三种
B.
约定解除属于双方解除
C.
因迟延履行解除合同属于法定解除
D.
协商解除是指合同生效后，未履行或未完成履行之前，当事人以解除合同为目的，经协商一致，解除合同
E.
法定解除是指在合同依法成立后而未全部履行前，当事人基于法律规定的事由行使解除权而解除合同
参考答案：A,C,D,E
参考解析：
B选项错误，约定解除属于单方解除。
1 成立债权转让应当满足的条件包括( )。
A.
必须存在合法有效的合同权利
B.
合同权利转让是在不改变合同权利的内容前提下由债权人将权利转让给第三人，其主体包括债务人
C.
转让不改变该权利的内容
D.
转让人与受让人须就合同权利的转让达成协议
E.
被转让的合同权利须具有可让号陛
参考答案：A,C,D,E
参考解析：
成立债权转让应当满足以下三点：(1)必须存在合法有效的合同权利，且转让不改变该权利的内容。即为合同权利转让是在不改变合同权利的内容前提下由债权人将权利转让给第三人，其主体不包括债务人。(2)转让人与受让人须就合同权利的转让达成协议。(3)被转让的合同权利须具有可让与性。
2 根据我国法律规定，合同争议解决方式包括( )。
A.
和解
B.
第三方调解
C.
解除合同
D.
申请仲裁委员会仲裁裁决
E.
依法向人民法院提起诉讼
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
根据我国法律规定，合同争议解决方式包括的方式有：①和解;②第三方调解;③申请仲裁委员会仲裁解决;④依法向人民法院提起诉讼。
3 我国对外贸易铁路运输按营业方式可分为( )。
A.
国际铁路联运
B.
国内铁路运输
C.
省内铁路运输
D.
省内铁路联运
E.
区域性铁路运输
参考答案：A,B
参考解析：
我国对外贸易铁路运输按营业方式可分为：国际铁路联运和国内铁路运输两种方式。
4 建设工程合同属于( )。
A.
有名合同
B.
实践合同
C.
要式合同
D.
有偿合同
E.
单务合同
参考答案：A,C,D
参考解析：
建设工程合同属于双务合同、有名合同、诺成合同、要式合同、有偿合同。
1
5 根据《担保法》、《物权法》有关规定，可以抵押的财产( )。
A.
土地所有权
B.
宅基地
C.
建筑物或者其他土地附着物
D.
建设用地使用权
E.
生产设备
参考答案：C,D,E
参考解析：
禁止抵押财产包括：土地所有权;耕地、宅基地、自留山、自留地、等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权、使用权不明或者有争议的财产;依法被查封、扣押、监管的财产;法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。
6 根据我国《宪法》规定，我国实行土地公有制，土地所有权形式包括( )。
A.
宅基地所有权
B.
自留地所有权
C.
国有土地所有权
D.
农村集体土地所有权
E.
自留山使用权
参考答案：C,D
参考解析：
根据我国《宪法》第10条的规定，我国实行土地公有制，只有两种土地所有权形式，国有土地所有权、农村集体土地所有权，任何组织和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。
7 关于航空货物运输的主要特征，下列说法正确的有( )。
A.
运送速度快，在途时间短
B.
货物安全性较低，破损率高
C.
不受地面条件影响，辐射面广
D.
可实现“门到门”直达运输
E.
节约包装、保险等费用
参考答案：A,C,E
参考解析：
航空货物运输的主要特征有：(1)运送速度快，在途时间短;(2)不受地面条件影响，辐射面广，占用土地少;(3)货物安全性较高、破损率较低，如果采用空运集装箱的方式运送货物，则更为安全;(4)由于航空货物运输安全准确、货损少、包装简单，节约了包装、保险等费用。
8 根据《合同法》以下属于无效合同的是( )。
A.
违反法律、行政法规的强制性规定的合同
B.
在订立合同时显失公平的合同
C.
无处分权人处分他人财产权利而签订的合同
D.
损害社会公共利益的合同
E.
恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同
参考答案：A,D,E
参考解析：
根据《合同法》第52条的规定，下列属于无效合同：①一方以欺诈、胁迫的手段订立，损耗国家利益的合同;②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同;③以合法形式掩盖非法目的而订立的合同;④损害社会公共利益的合同;⑤违反法律、行政法规的强制性规定的合。
9 下列情形导致施工合同无效的有( )。
A.
施工企业以欺诈手段承揽政府投资工程
B.
某投标人与招标人串通并中标，损害其他投标人利益
C.
因重大误解而订立的合同
D.
违反法律、行政法规的强制性规定
E.
在订立合同时显失公平的合同
参考答案：A,B,D
参考解析：
《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。
10 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，属于发包人工作的是( )。
A.
保证承包人施工人员的安全和健康
B.
依据有关法律办理建设工程施工许可证
C.
依据有关法律办理建设工程规划许可证
D.
向承包人提供施工现场的地质勘测资料
E.
负责对指定分包的管理，但对分包方的行为负责
参考答案：B,C,D
参考解析：
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)规定，发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。除专用合同条款另有约定外，发包人保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
1.项目的利益相关方中，项目的( )既是项目的主要决策方，也是项目总体目标的制订者。
A.管理团队
B.承包商
C.发起人或投资人
D.项目经理
2.项目管理的工作过程中，( )的成果为具有合适的精细度和层级划分、可完整描述项目全部工作与进度的清单。
A.进度定义
B.工作排序
C.工作时间估计
D.进度计划制订
3.衡量项目质量的指标中，反映产品或服务的设计和运作特征是否符合现有标准程度的指标是( )。
A.可靠性
B.适用性
C.科学性
D.一致性
4.项目成本管理可分为三个阶段的工作，其目的是为了( )。
A.保证项目质量
B.确定项目范围
C.降低项目风险
D.确保项目进度
5.在项目风险管理中可以采用多种应对办法，若要( )，可以以管理储备的形式形成缓冲。
A.消除风险
B.降低风险
C.分担风险
D.消解风险
6.项目管理任务的设定首先应基于业主确定的( )。
A.项目基本目标
B.项目采购目标
C.项目特定目标
D.项目整体目标
7.项目部参与协调但不处于主导，而由上级组织的职能部门进行主导的项目管理组织方式是( )组织。
A.职能式
B.项目式
C.弱矩阵式
D.强矩阵式
8.某项目的项目经理是每个成员唯一的直接上级，命令源单一，则此项目内部的管理组织方式是( )组织。
A.项目式
B.组合式
C.职能式
D.矩阵式
9.工程建设项目的出资人和项目权益的所有者是( )。
A.业主
B.管理咨询方
C.设计方
D.施工方
10.下列关于建造管理模式(CM)的说法中，错误的是( )。
A.建造管理模式将全部工程按专业划分为若干子项工程，对子项工程采取依次性发包
B.由业主及业主委托的CM经理与建筑师组成一个联合小组，共同组织和管理项目建造期的规划、设计和施工
C.CN经理在工程设计阶段就参与项目的管理
D.在施工阶段CM经理负责工程施工的管理工作，现场监理工作由监理单位承担
某市政工程，经过招标，业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求，并得到了监理工程师批准。进度计划如图3—10所示：
施工过程中，发生了如F事件。
事件1：由于施工方法不当，打桩1工程施工质量较差，补桩用去20万元，且打桩1作业时间由原来的35天延长到45天。
事件2：挖土2作业过程中，施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗浜，增加处理费用2万元，且作业时间由原来的20天增加到25天。
问题
1.计算网络计划总工期，并写出网络计划中的关键工作。
2.事件1、事件2发生后，施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。
解析:
1.计划总工期：170天。
本网络计划的关键工作是：准备工作、打桩1、挖土1、基础1、基础2、回填土2(①→②→③→④→⑥→⑦→⑧→⑨)。
2.(1)事件1：工期不可索赔;费用不可索赔。理由：施工方法不当导致，是施工单位责任。(2)事件2：费用可索赔2万元;工期不可赔偿。理由：事件发生是由于勘察报告不正确，属建设单位责任。挖土2不在关键线路上，总时差为5天，作业时间延长时间没有超过总时差，没有影响总工期。
某商业建设项目，经主管部门批准，该建设单位拟自行组织施工公开招标工作，并成立了该项目施工招标工作小组。由于该项目是大型项目，为了提高招标的竞争性，招标工作小组将该项目划分为3个标段进行招标。招标人在两家指定的报纸上发布了该项目的招标公告，目的是针对当地和外地的不同潜在投标人，提出不同的要求，其载明的事项是：招标人的名称、招标项目的数量、招标项目的实施时间和发售资格预审文件的时间。在该工程中，有一种设备须从国外进口。招标文件中规定，投标者必须对其作出详细报价。某资审合格的施工单位，对该设备的报价资料作了充分调查，所得数据为：该设备重1 000 t;在某国的装运港船上交货价为100万美元;海洋运费为300美元/t;运输保险费率为0.2%，银行财务费率为0.5%，外贸手续费率为0.15%，关税税率为20%;增值税税率为17%;设备运杂费率2.5%(以1美元=6.50元人民币计)。
问题
1.该项目划分为3个标段是否合理?在标段的划分中应综合考虑哪些因素?
2.招标公告中提出对当地和外地的不同要求是否合理?为什么?
3.招标公告中载明的事项是否正确?如不正确请改正。
4.请根据上述资料计算出进口设备的详细报价。
某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招标投标文件中有关资料如下：
(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4 500 m3和3 200 m3。清单报价中甲项综合单价为1 240元/m3，乙项综合单价为985元/m3。
(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%。
(3)其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元。
(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%，税金率为3.41%。
在中标通知书发出以后，招标投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：
(1)施工工期自2011年3月1日开始，工期4个月。
(2)材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回。
(3)措施费(含规费和税金)在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付。
(4)零星工作费于最后一个月按实结算。
(5)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9;当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08。
(6)质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留。承包商各月实际完成(经业主确认)的工程量，见表3—13。
施工过程中发生了以下事件：
(1)5月份由于不可抗力影响，现场材料(乙方供应)损失1万元;施工机械被损坏，损失1.5万元。
(2)实际发生零星工作费用3.5万元。
问 题
1.计算材料预付款。
2.计算措施项目清单计价合计和预付措施费金额。
3.列式计算5月份应支付承包商的工程款。
4.列式计算6月份承包商实际完成工程的工程款。
5.承包商在6月份结算前致函发包方，指出施工期间水泥、砂石价格持续上涨，要求调整。经双方协商同意，按调值公式法调整结算价。假定3、4、5三个月承包商应得工程款(含索赔费用)为750万元;固定要素为0.3，水泥、砂石占可调值部分的比重为10%，调整系数为1.15，其余不变。则6月份工程结算价为多少?(金额单位为万元;计算结果均保留两位小数)
1 信用证的业务特点不包括( )。
A.
信用证是一种银行信用
B.
信用证是一种自足文件
C.
信用证是凭单取货的方式
D.
信用证是一种单据业务
参考答案：C
参考解析：
信用证的业务特点主要包括：①信用证是一种银行信用;②信用证是一种自足文件;③信用证是一种单据业务。
2 下列关于国内买卖合同说法中不正确的是( )。
A.
法律对其他有偿合同的事项未作规定的，参照买卖合同的规定
B.
买卖合同是出卖人转移标的物的所有权与买受人，买受人支付价款的合同
C.
买卖合同是双务合同
D.
买卖合同以交付标的物为合同成立的条件
参考答案：D
参考解析：
D选项错误根据《合同法》有关规定，买卖合同自双方当事人意思表示一致时即告成立，不以交付标的物为合同成立的条件。
3 违约责任承担的方式包括( )。
A.
提供担保
B.
解除合同
C.
继续履行
D.
代位追偿
参考答案：C
参考解析：
《合同法》规定，违约的当事人承担违约责任的主要形式包括：继续履约、采取补救措施、损害赔偿、支付违约金、定金责任。 4 根据《招标投标法实施条例》招标人在招标文件中要求提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
A.
1%
B.
2%
C.
3%
D.
4%
参考答案：B
参考解析：
根据《招标投标法实施条例》第26条第1款规定，招标人在招标文件中要求提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。
5 交易磋商的程序一般包括( )。
A.
询盘、发盘
B.
询盘、还盘、接受
C.
发盘、还盘、接受
D.
询盘、发盘、还盘和接受
参考答案：D
参考解析：
交易磋商的程序一般包括询盘、发盘、还盘和接受四个步骤。
6 根据《合同法》以下属于无效合同的是( )。
A.
无行为能力人订立的和限制行为能力人签订依法不能独立签订的合同
B.
损害社会公共利益的合同
C.
违反法律、行政法规规定的强制性规定的合同
D.
以合法的形式掩盖非法的目的而订立的合同
参考答案：A
参考解析：
A选项内容属于导致合同效力待定的情形。
7 根据我国《担保法》有关规定，以下不属于担保合同的是( )。
A.
留置合同
B.
保证合同
C.
抵押合同
D.
定金合同
参考答案：A
参考解析：
我国《担保法》规定的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金五种，其中留置属于法定担保，无须签订合同，故担保合同种类包括保证合同、抵押合同、质押合同和定金合同四中。
8 招标采购合同信息管理的主要作用不包括( )。
A.
及时调整决策，降低成本
B.
优化资源配置，节约项目总体投资成本
C.
有助规范合同各方管理行为
D.
留存证明资料，减少争议成本
参考答案：C
参考解析：
C选项属于合同交底的作用。
9 以下关于特许经营合同说法错误的是( )。
A.
特许经营合同主体的特定性主要表现为合同主体资格的特定性
B.
特许经营合同属于行政协议
C.
已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供，也必须进行招标
D.
特许经营方式、区域、范围条款是特许经营合同的核心条款之一
参考答案：C
参考解析：
C选项错误，《招标投标法实施条例》第9条规定，已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供，可不进行招标。
10 以下关于公路运输的特点，说法错误的是( )。
A.
公路运输是一种现代化的运输方式
B.
是车站、港口和机场集散进口货物的重要手段
C.
公路运输具有灵活性、速度快和方便等特点
D.
公路运输成本低
参考答案：D
参考解析：
D选项错误，公路运输有一定的局限性，如载货量有限，运输成本高，容易造成事故。
1 因欺诈、胁迫订立的合同，( )的应认定为无效合同。
A.
当事人产生重大误解
B.
显失公平的合同
C.
当事人意思表示不真实
D.
损害国家利益
参考答案：D
参考解析：
《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。
2 关于海洋运输的说法中不正确的是( )。
A.
在国际货物运输中，海洋运输是最主要的运输方式
B.
海上运输存在社费风险
C.
海洋运输速度较快
D.
海洋运输具有通过能力大，运量大，运费低的优点
参考答案：C
参考解析：
C选项错误，海洋运输速度较慢。
3 ( )是指信用证金额全部或者部分使用后，其金额又恢复到原金额，再次使用，直到规定的次数或规定的总金额为止。
A.
对开信用证
B.
循环信用证
C.
议付信用证
D.
光标信用证
参考答案：B
参考解析：
循环信用证是指信用证金额全部或者部分使用后，其金额又恢复到原金额，再次使用，直到规定的次数或规定的总金额为止。
4根据《担保法》以及有关法律的规定，有关担保合同说法错误的是( )。
A.
担保合同的目的在于担保主合同的债权的实现
B.
担保合同必须明确被担保的主债权的种类和数额
C.
担保范围是指担保人对债务清偿承担义务的范围
D.
保证人不承担任何责任
参考答案：D
参考解析：
根据《担保法》第19条的规定，保证人应按照连带责任保证承担保证责任。
5 除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查不超过( )天。
A.
10
B.
15
C.
20
D.
25
参考答案：B
参考解析：
除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查不超过15天。
6 总价合同是指( )。
A.
合同当事人在约定以施工图、已标价工程量清单或者预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定范围内可做作调整
B.
合同当事人在约定以施工图、已标价工程量清单或者预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定范围内不做作调整
C.
合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确定的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整
D.
合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确定的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价可作调整
参考答案：B
参考解析：
合同总价指合同当事人在约定以施工图、已标价工程量清单或者预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定范围内不作调整。
7 提交勘察成果资料后( )天内，发包人应一次性付清全部勘察费用。
A.
7
B.
10
C.
14
D.
20
参考答案：B
参考解析：
提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次性付清全部勘察费用。
8 信用证的业务特点不包括( )。
A.
信用证是一种银行信用
B.
信用证是一种自足文件
C.
信用证是凭单取货的方式
D.
信用证是一种单据业务
参考答案：C
参考解析：
信用证的业务特点主要包括：①信用证是一种银行信用;②信用证是一种自足文件;③信用证是一种单据业务。
9 国有土地使用权出让合同由( )人民政府管理部门与土地使用者签订。
A.
省、市
B.
市、县
C.
省
D.
市
参考答案：C
参考解析：
国有土地使用权出让合同由市、县人民政府管理部门与土地使用者签门订。
10 以下关于建设工程施工合同说法错误的是( )。
A.
建设工程施工合同应当采用书面形式
B.
建设工程施工合同的履行受到行政规范的约束
C.
建设工程施工合同的履行具有长期性及复杂性
D.
建设工程施工合同的承包人超越资质等级从事建筑活动的，建设工程施工合同效力待定
参考答案：D
参考解析：
选项D，建设工程施工合同的承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级从事建筑活动的，建设工程施工合同无效。
《合同法》确立的基本原则包括( )。
A.
平等自愿、公平、诚实信用
B.
平等自愿、公平、鼓励交易
C.
平等自愿、公平、诚实信用、鼓励交易、合法
D.
平等自愿、公平、诚实信用、合法
参考答案：C
参考解析：
《合同法》确立的基本原则包括平等自愿原则、公平原则、诚实信用原则、鼓励交易原则、合法原则。
2 根据合同法规定当事人可以行使法定解除权利的情形不包括( )。
A.
因不可抗力致使合同目的不能实现而解除合同
B.
因预约期违约解除合同
C.
因延迟履行解除合同
D.
债务已经按照约定履行
参考答案：D
参考解析：
D选项属于《合同法》第91条合同终止的情形。
3 设计合同采用的担保方式一般采用( )。
A.
定金担保
B.
保证担保
C.
留置担保
D.
抵押担保
参考答案：A
参考解析：
设计合同一般采用定金担保，定金额度一般为合同总价的20%。
4 不动产作为担保物，依法可以设置的担保方式为( )。
A.
质押
B.
留置
C.
保证
D.
抵押
参考答案：D
参考解析：
担保方式分为保证、抵押、质押、留置和定金。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保方式。抵押物即可以是动产也可以是不动产。
5 设计合同定金的比例不应超过合同总价款的( )。
A.
10%
B.
20%
C.
30%
D.
40%
参考答案：B
参考解析：
设计合同定金的比例不应超过合同总价款的20%。
6 勘察合同的内容包括( )。
A.
委托任务的工作范围
B.
合同工期
C.
勘察发包人的主要责任
D.
发包人应向勘察人提供的现场工作条件
E.
勘察费用
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
勘察合同的内容应包括：(1)发包人应提供的勘察依据文件和资料。(2)委托任务的工作范围。(3)预计的勘察工作量和勘察成果资料提交的份数。(4)合同工期。(5)勘察费用。(6)发包人应向勘察人提供的现场工作条件。(7)违约责任和争议解决。
7 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，合同文本由( )组成。
A.
通用合同条款
B.
合同协议书
C.
标准和技术规范
D.
专用合同条款
E.
中标通知书
参考答案：A,B,D
参考解析：
各种施工合同示范文本一般都由协议书、通用条款、专用条款等部分组成。
8 根据《建设工程质量管理条例》规定，关于建设工程的最低保修期限说法正确的是( )。
A.
屋面防水工程为五年
B.
供冷系统三个供冷期
C.
电气管线为三年
D.
装修工程为两年
E.
供热系统为两个供暖期
参考答案：A,D,E
参考解析：
B选项错误，供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;C选项错误，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。
9 勘察发包人的主要责任包括( )。
A.
按规定提供勘察的相应资料
B.
为勘察人提供必要的生产、生活条件
C.
保护勘察人的知识产权
D.
勘察过程中发生任何变更，经过办理正式变更手续后，发包人应按照实际发生的工作量支付勘察费
E.
负责外部的协调工作
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
按规定提供勘察的相应资料，包括查清地下埋藏物的情况;为勘察人提供必要的生产、生活条件;保护勘察人的知识产权;勘察过程中发生任何变更，经过办理正式变更手续后，发包人应按照实际发生的工作量支付勘察费。
10 以下关于合同的解除说法正确的是( )。
A.
合同的解除可分为协商解除、约定解除和法定解除三种
B.
约定解除属于双方解除
C.
因迟延履行解除合同属于法定解除
D.
协商解除是指合同生效后，未履行或未完成履行之前，当事人以解除合同为目的，经协商一致，解除合同
E.
法定解除是指在合同依法成立后而未全部履行前，当事人基于法律规定的事由行使解除权而解除合同
参考答案：A,C,D,E
参考解析：
B选项错误，约定解除属于单方解除。
1 成立债权转让应当满足的条件包括( )。
A.
必须存在合法有效的合同权利
B.
合同权利转让是在不改变合同权利的内容前提下由债权人将权利转让给第三人，其主体包括债务人
C.
转让不改变该权利的内容
D.
转让人与受让人须就合同权利的转让达成协议
E.
被转让的合同权利须具有可让号陛
参考答案：A,C,D,E
参考解析：
成立债权转让应当满足以下三点：(1)必须存在合法有效的合同权利，且转让不改变该权利的内容。即为合同权利转让是在不改变合同权利的内容前提下由债权人将权利转让给第三人，其主体不包括债务人。(2)转让人与受让人须就合同权利的转让达成协议。(3)被转让的合同权利须具有可让与性。
2 根据我国法律规定，合同争议解决方式包括( )。
A.
和解
B.
第三方调解
C.
解除合同
D.
申请仲裁委员会仲裁裁决
E.
依法向人民法院提起诉讼
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
根据我国法律规定，合同争议解决方式包括的方式有：①和解;②第三方调解;③申请仲裁委员会仲裁解决;④依法向人民法院提起诉讼。
3 我国对外贸易铁路运输按营业方式可分为( )。
A.
国际铁路联运
B.
国内铁路运输
C.
省内铁路运输
D.
省内铁路联运
E.
区域性铁路运输
参考答案：A,B
参考解析：
我国对外贸易铁路运输按营业方式可分为：国际铁路联运和国内铁路运输两种方式。
4 建设工程合同属于( )。
A.
有名合同
B.
实践合同
C.
要式合同
D.
有偿合同
E.
单务合同
参考答案：A,C,D
参考解析：
建设工程合同属于双务合同、有名合同、诺成合同、要式合同、有偿合同。
1
5 根据《担保法》、《物权法》有关规定，可以抵押的财产( )。
A.
土地所有权
B.
宅基地
C.
建筑物或者其他土地附着物
D.
建设用地使用权
E.
生产设备
参考答案：C,D,E
参考解析：
禁止抵押财产包括：土地所有权;耕地、宅基地、自留山、自留地、等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权、使用权不明或者有争议的财产;依法被查封、扣押、监管的财产;法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。
6 根据我国《宪法》规定，我国实行土地公有制，土地所有权形式包括( )。
A.
宅基地所有权
B.
自留地所有权
C.
国有土地所有权
D.
农村集体土地所有权
E.
自留山使用权
参考答案：C,D
参考解析：
根据我国《宪法》第10条的规定，我国实行土地公有制，只有两种土地所有权形式，国有土地所有权、农村集体土地所有权，任何组织和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。
7 关于航空货物运输的主要特征，下列说法正确的有( )。
A.
运送速度快，在途时间短
B.
货物安全性较低，破损率高
C.
不受地面条件影响，辐射面广
D.
可实现“门到门”直达运输
E.
节约包装、保险等费用
参考答案：A,C,E
参考解析：
航空货物运输的主要特征有：(1)运送速度快，在途时间短;(2)不受地面条件影响，辐射面广，占用土地少;(3)货物安全性较高、破损率较低，如果采用空运集装箱的方式运送货物，则更为安全;(4)由于航空货物运输安全准确、货损少、包装简单，节约了包装、保险等费用。
8 根据《合同法》以下属于无效合同的是( )。
A.
违反法律、行政法规的强制性规定的合同
B.
在订立合同时显失公平的合同
C.
无处分权人处分他人财产权利而签订的合同
D.
损害社会公共利益的合同
E.
恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同
参考答案：A,D,E
参考解析：
根据《合同法》第52条的规定，下列属于无效合同：①一方以欺诈、胁迫的手段订立，损耗国家利益的合同;②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同;③以合法形式掩盖非法目的而订立的合同;④损害社会公共利益的合同;⑤违反法律、行政法规的强制性规定的合。
9 下列情形导致施工合同无效的有( )。
A.
施工企业以欺诈手段承揽政府投资工程
B.
某投标人与招标人串通并中标，损害其他投标人利益
C.
因重大误解而订立的合同
D.
违反法律、行政法规的强制性规定
E.
在订立合同时显失公平的合同
参考答案：A,B,D
参考解析：
《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。
10 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，属于发包人工作的是( )。
A.
保证承包人施工人员的安全和健康
B.
依据有关法律办理建设工程施工许可证
C.
依据有关法律办理建设工程规划许可证
D.
向承包人提供施工现场的地质勘测资料
E.
负责对指定分包的管理，但对分包方的行为负责
参考答案：B,C,D
参考解析：
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)规定，发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。除专用合同条款另有约定外，发包人保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
1.项目的利益相关方中，项目的( )既是项目的主要决策方，也是项目总体目标的制订者。
A.管理团队
B.承包商
C.发起人或投资人
D.项目经理
2.项目管理的工作过程中，( )的成果为具有合适的精细度和层级划分、可完整描述项目全部工作与进度的清单。
A.进度定义
B.工作排序
C.工作时间估计
D.进度计划制订
3.衡量项目质量的指标中，反映产品或服务的设计和运作特征是否符合现有标准程度的指标是( )。
A.可靠性
B.适用性
C.科学性
D.一致性
4.项目成本管理可分为三个阶段的工作，其目的是为了( )。
A.保证项目质量
B.确定项目范围
C.降低项目风险
D.确保项目进度
5.在项目风险管理中可以采用多种应对办法，若要( )，可以以管理储备的形式形成缓冲。
A.消除风险
B.降低风险
C.分担风险
D.消解风险
6.项目管理任务的设定首先应基于业主确定的( )。
A.项目基本目标
B.项目采购目标
C.项目特定目标
D.项目整体目标
7.项目部参与协调但不处于主导，而由上级组织的职能部门进行主导的项目管理组织方式是( )组织。
A.职能式
B.项目式
C.弱矩阵式
D.强矩阵式
8.某项目的项目经理是每个成员唯一的直接上级，命令源单一，则此项目内部的管理组织方式是( )组织。
A.项目式
B.组合式
C.职能式
D.矩阵式
9.工程建设项目的出资人和项目权益的所有者是( )。
A.业主
B.管理咨询方
C.设计方
D.施工方
10.下列关于建造管理模式(CM)的说法中，错误的是( )。
A.建造管理模式将全部工程按专业划分为若干子项工程，对子项工程采取依次性发包
B.由业主及业主委托的CM经理与建筑师组成一个联合小组，共同组织和管理项目建造期的规划、设计和施工
C.CN经理在工程设计阶段就参与项目的管理
D.在施工阶段CM经理负责工程施工的管理工作，现场监理工作由监理单位承担
某市政工程，经过招标，业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求，并得到了监理工程师批准。进度计划如图3—10所示：
施工过程中，发生了如F事件。
事件1：由于施工方法不当，打桩1工程施工质量较差，补桩用去20万元，且打桩1作业时间由原来的35天延长到45天。
事件2：挖土2作业过程中，施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗浜，增加处理费用2万元，且作业时间由原来的20天增加到25天。
问题
1.计算网络计划总工期，并写出网络计划中的关键工作。
2.事件1、事件2发生后，施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。
解析:
1.计划总工期：170天。
本网络计划的关键工作是：准备工作、打桩1、挖土1、基础1、基础2、回填土2(①→②→③→④→⑥→⑦→⑧→⑨)。
2.(1)事件1：工期不可索赔;费用不可索赔。理由：施工方法不当导致，是施工单位责任。(2)事件2：费用可索赔2万元;工期不可赔偿。理由：事件发生是由于勘察报告不正确，属建设单位责任。挖土2不在关键线路上，总时差为5天，作业时间延长时间没有超过总时差，没有影响总工期。
某商业建设项目，经主管部门批准，该建设单位拟自行组织施工公开招标工作，并成立了该项目施工招标工作小组。由于该项目是大型项目，为了提高招标的竞争性，招标工作小组将该项目划分为3个标段进行招标。招标人在两家指定的报纸上发布了该项目的招标公告，目的是针对当地和外地的不同潜在投标人，提出不同的要求，其载明的事项是：招标人的名称、招标项目的数量、招标项目的实施时间和发售资格预审文件的时间。在该工程中，有一种设备须从国外进口。招标文件中规定，投标者必须对其作出详细报价。某资审合格的施工单位，对该设备的报价资料作了充分调查，所得数据为：该设备重1 000 t;在某国的装运港船上交货价为100万美元;海洋运费为300美元/t;运输保险费率为0.2%，银行财务费率为0.5%，外贸手续费率为0.15%，关税税率为20%;增值税税率为17%;设备运杂费率2.5%(以1美元=6.50元人民币计)。
问题
1.该项目划分为3个标段是否合理?在标段的划分中应综合考虑哪些因素?
2.招标公告中提出对当地和外地的不同要求是否合理?为什么?
3.招标公告中载明的事项是否正确?如不正确请改正。
4.请根据上述资料计算出进口设备的详细报价。
某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招标投标文件中有关资料如下：
(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4 500 m3和3 200 m3。清单报价中甲项综合单价为1 240元/m3，乙项综合单价为985元/m3。
(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%。
(3)其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元。
(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%，税金率为3.41%。
在中标通知书发出以后，招标投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：
(1)施工工期自2011年3月1日开始，工期4个月。
(2)材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回。
(3)措施费(含规费和税金)在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付。
(4)零星工作费于最后一个月按实结算。
(5)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9;当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08。
(6)质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留。承包商各月实际完成(经业主确认)的工程量，见表3—13。
施工过程中发生了以下事件：
(1)5月份由于不可抗力影响，现场材料(乙方供应)损失1万元;施工机械被损坏，损失1.5万元。
(2)实际发生零星工作费用3.5万元。
问 题
1.计算材料预付款。
2.计算措施项目清单计价合计和预付措施费金额。
3.列式计算5月份应支付承包商的工程款。
4.列式计算6月份承包商实际完成工程的工程款。
5.承包商在6月份结算前致函发包方，指出施工期间水泥、砂石价格持续上涨，要求调整。经双方协商同意，按调值公式法调整结算价。假定3、4、5三个月承包商应得工程款(含索赔费用)为750万元;固定要素为0.3，水泥、砂石占可调值部分的比重为10%，调整系数为1.15，其余不变。则6月份工程结算价为多少?(金额单位为万元;计算结果均保留两位小数)
